電気工事マッチングサイト
4x4BOX ヨンヨンボックス

電気工事を依頼したい方と仕事を請けたい職人の方とを
結びつけるためのマッチングサイトです。

掲載案件数22件 
職人・企業登録数98

利用規約

利用規約

4x4BOXへようこそ!本規約は、一級建築士事務所ODS(以下、運営会社)が提供する、職人間や職人と法人間で仕事や電材・工具が直接取引できるお仕事マッチングサイト「4x4BOX(ヨンヨンボックス)」(以下、本サイト)を利用するために会員登録を行った職人および法人(以下、会員)の利用条件を定めるものとします。

第1章 はじめに

第1条 定義

本規約の中で使用される以下の各用語は、次の通りとします。

  1. 「本サイト」 一級建築士事務所ODSがインターネット上で提供する「4x4BOX(ヨンヨンボックス)」。「本サイト」には、文脈上許される限り、後に定義する「本サービス」も含まれるものとします。
  2. 「弊社」 一級建築士事務所ODS
  3. 「会員」 本規約を承認し、本サイトを利用するために、所定の入会登録を行い、弊社がその入会登録を承認した個人及び法人。
  4. 「ユーザ」 会員、会員登録の申込者、及び本サイトの閲覧者など、本サイトの利用を認められる個人および法人。また、特に断らない限り、サイト閲覧者も含まれるものとし、本規約上でユーザという場合は第3項で定義した会員も含まれるものとします。
  5. 「本サービス」 本サイトにおいて、又は本サイトを使用して弊社が会員又はユーザに対し提供する一切のサービス。
  6. 「コンピュータウィルス等」 コンピュータウィルス、ワーム、トロイの木馬、又はその他コンピュータ、周辺機器、ネットワーク、データ若しくはソフトウェアに対し、誤動作、消去、データ書き換えその他有害な作用を及ぼすプログラム。
  7. 「発注者」 本サイトにおいて、仕事を依頼を登録し、また入札のあった仕事を発注する会員。
  8. 「入札者」 本サイトにおいて、発注者の登録した仕事に対して入札を行った会員。
  9. 「受注者」 本サイトにおいて、発注者の登録した仕事を請け負う会員。
  10. 「指値方式」 本サイトにおいて、発注者の仕事依頼に対して入札者が発注者の指定した金額で入札を行い、発注者が選んだ入札者1人に若しくは複数人に仕事を依頼し報酬を支払う機能。
  11. 「オークション方式」 発注者の仕事依頼に対して入札者が現在の落札金額よりも低い希望金額で入札を行い、発注者が選んだ入札者1人に若しくは複数人に仕事を依頼し報酬を支払う機能。
  12. 「一式請負」 本サイトにおいて、仕事の請負方式がA材・B材・工賃・その他仕事を完了するのに必要な経費を全て含んだ請負のやり方。
  13. 「会員連絡先情報」 会員の住所(法人の場合所在地)、氏名若しくは商号、連絡先(電話番号、電子メールアドレス)、又は連絡担当者の情報。
  14. 「個人情報」 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの)。
第2条 本規約の範囲・改訂
  1. 本規約は、弊社が提供する本サイトを利用するユーザとの関係を定めるものとします。また、本規約は本サイトの利用に関して生ずる、入札者と発注者の間、会員間等、すべての法律関係に適用されるものとします。また、弊社は、ユーザへの了解を得ることなく本規約を変更できるものとします。規約の変更・追加によりユーザに生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か、予見できたか否かを問わず、一切の責任を負いません。変更後の規約は本サイト上に表示・告知した時点より効力を生じるものとし、メールによって告知された際に、ユーザは本規約の最新の内容を確認する義務を負うものとします。
  2. 本規約中、入札者と発注者の間の法律関係を定める規定については、同当事者間で別途合意がない限り、会員間取引及び同当事者間の法律関係に適用されるものとします。
  3. 本規約中、入札者と発注者の間の法律関係を定める規定、及び入札者又は発注者と弊社、他の会員又は第三者との法律関係を定める規定については、当該入札者及び発注者は、いずれも、消費者契約法2条2項にいう事業者の立場としてこれに同意するものとします。
  4. 本規約の他、本サイトに関する利用ガイド及びガイドラインは本規約を構成するものとし、会員が本サイトを利用するときは利用ガイド及びガイドラインを遵守する義務を負います。

第2章 会員

第3条 会員登録
  1. 会員登録手続は、会員となる本人が行うものとします。会員となる本人以外が行う登録は一切認められません。
  2. 会員は、会員登録時及び会員登録後に、本サイトを利用するにあたり、真実の内容にて会員登録を行ってください。
  3. 登録内容の変更がある場合は、会員は直ちに登録内容を修正し、常に会員自身の正確な情報が登録されているよう、管理・修正する責任を負います。また、会員連絡先情報は必ず登録するものとします。
  4. 会員は、1つのアカウントを保有するものとします。複数のアカウントを保有することは出来ません。ただし、弊社が別に認めたものを除きます。
  5. 会員は、いかなる場合においても、アカウントを第三者に譲渡・販売・貸与・その他の処分をすることは出来ません。
  6. 会員が前項の規定に違反したために被った損害について、直接損害か間接損害かを問わず、弊社は一切責任を負いません。会員は、会員が前各項の規定に違反したために第三者が被った損害がある場合、会員が当該第三者に責任を負うものとし、弊社は一切責任を負いません。
第4条 会員資格
  1. 本サイトへの会員登録の条件は以下のとおりとします。
    1. 満18才以上であること。
    2. 日本語を理解し、読み書き出来ること。
    3. 本規約に同意すること。
    4. 満18歳以上であって未成年である場合は、会員となること及び本規約に従って本サイトを利用することを、会員登録する前に親権者の包括的な同意を得ていること。
    5. 自らが反社会的勢力でなく、過去にも反社会的勢力でなく、反社会的勢力を利用したことがないこと、かつ、自己の主要な出資者又は役職員が反社会的勢力の構成員でないこと
  2. 前項のほか、以下に該当する場合、弊社は、会員登録の申込を承諾しないことができます。
    1. フリーメール以外のメールアドレスを保有していない方。
    2. 第5条1項各号に定める事由があると認められる方。
  3. 弊社が、会員登録の申込を承諾しない場合、当該申込者に対し、承諾しない理由を開示したり説明したりする義務を負わず、承諾しないことによって申込者に生じる損害については一切責任を負いません。
第5条 会員資格の取消等
  1. 弊社は、会員につき、以下の各号のいずれかに該当する場合は、会員資格を取り消したり、一時的に停止したり、会員資格に伴う権利自体を取り消したり、又は、将来にわたって本サイトのご利用をお断りする場合があります。
    1. 不実又は誤認を与える内容にて申込みが行われた場合。
    2. 該当ユーザが、過去に弊社が提供する各サービス等において、又は過去に他のユーザとの取引において契約上の義務を怠ったことがある場合。また、今後も怠る恐れがあると弊社が判断した場合。
    3. 法令又は本規約(その他本規約と関連した規約を含みます。以下「本規約等」といいます。)に違反した場合。
    4. 本規約第18条に定める禁止行為を過去に行い、又は将来行うおそれがあると認められる場合。
    5. 不正行為があった場合。
    6. 会員資格を満たしていないことが明らかになり、又は満たさなくなった場合。
    7. 他の会員や第三者とのトラブルが、故意・過失を問わず、弊社一定水準を超えた場合。
    8. 他の会員や第三者から受ける苦情が、故意・過失を問わず、弊社一定水準を超えた場合。この苦情には、入札者又は発注者について、発注者から弊社が受ける業務水準、業務速度、業務品質に関する苦情が含まれます。
    9. 弊社が定める一定期間内に一定回数以上のログインがなかった場合。
    10. 本サイトの継続的な提供が合理的な理由により困難であると弊社が判断した場合。
    11. その他、弊社が、業務の遂行上著しい支障があると判断した場合。
  2. 弊社は、前項によって定める処置により生ずる一切の損害について、直接的か間接的かを問わず、一切の責任を負わないものとします。弊社は、前項に定める措置をなした時点で当該会員に支払われることとなっていた金銭について、弊社の判断により、一定期間その支払を留保したり、支払をせずに弊社が指定する他の方法により精算したりすることができるものとします。
第6条 会員の退会

会員が退会を希望する場合は、本サイトの所定ページにより退会することができます。ただし、退会の手続を行った時点で、会員間取引の決済など取引の手続が未完のものがある場合は退会することができません。そのため、会員は、一連の未完の会員間取引を本規約に従って遅滞なく円滑に進め、完了させた後、退会手続を行うことができるものとします。

第3章 本サイトの利用

第7条 本サイトの役割と取引の責任について
  1. 本サイトは仕事をしたい会員と仕事をお願いしたい会員に向けて、取引の機会と取引に関する各種の情報と機能を提供する事業者間の直接取引のマーケットプレイスです。
  2. 会員が本サイトを利用して行う他の会員との取引は、指値方式かオークション方式の種類を問わず、会員同士の直接の事業取引となります。弊社は契約当事者になりません。
第8条 本サイトの利用について
  1. 本サイトは「自分自身でした約束は守る」というユーザの誠意を前提にしています。
  2. 会員は仕事の依頼や提案において、正確かつ適切な内容を登録することとします。会員が本サイト内で登録・掲載した仕事・提案(その他本サイト内で発信した事項を含む)に関する一切の責任は、当該会員が負うものとします。
  3. 登録された情報が真実に反する場合、又は第18条の禁止事項に該当する場合は、弊社は予告なくデータを削除することがあります。ただしこれらのことは、弊社が削除の義務を負っていること、又は登録された情報が真実に反しないことを保証する義務を負っていることのいずれをも意味しません。
  4. 会員は仕事依頼の登録や提案の登録において、登録内容を明確にする必要があります。「詳細はこちらまでご連絡下さい。」などと本サイト外へ誘導する行為を行ってはなりません。
  5. 会員は発注者が依頼する内容と、直接関係のない提案やファイルのアップロードを行ってはなりません。
第9条 本サイト水準等の非保証等
  1. 弊社は本サイト内で会員から出された仕事や提案その他一切の情報に関する内容・品質・正確性・適法性(以下、知的財産権や他人の権利非侵害を含む)・有用性・信憑性などは確認せず、確認の義務を負わず、かつ何ら保証しません。
  2. 弊社は本サイト内において弊社が提供するコンテンツその他一切の情報の内容・品質・正確性・適法性・有用性・信憑性などについて、一切保証をせず、一切責任を負いません。
  3. 本サイトの本人確認サービス及び電話確認サービスでは、弊社はあくまでも登録情報との合致を確認するだけであって、本人確認済みユーザ又は電話確認済みユーザであっても、弊社は、その存在、責任能力、提案にかかる業務遂行能力、会員連絡先情報の正確性、その他の能力の有無等を一切保証せず、一切責任を負いません。
  4. 本サイトの機密保持確認サービスは、弊社はあくまでも会員の機密保持の意思を確認するだけであって、機密保持確認済みユーザであっても、弊社は、その存在、責任能力、機密保持能力、その他の能力の有無等及び機密保持契約の履行可能性を一切保証せず、一切責任を負いません。
  5. 本サイトの職人検索では、弊社はあくまでも職人検索の機能を提供するだけであって、職人であっても、職人としてのスキル、提案にかかる業務遂行能力等の能力の有無等を一切保証せず、一切責任を負いません。
  6. 前各項のほか、弊社は、サービスの内容・品質・水準、サービスの安定的な提供、サービスの利用に伴う結果などについては、一切保証しません。本サイト提供における、不正確、不適切、不明瞭な内容、表現、行為などにより、会員及び第三者に対して直接的又は間接的な損害が生じた場合であっても、故意・過失の有無にかかわらず、弊社は、当該損害について一切責任を負いません。また、弊社は、ユーザに対して、アドバイスを行ったり情報提供を行ったりすることはありますが、アドバイスや情報提供の正確性、有用性、又はユーザの望む結果の実現に対して責任を負うものではありません。
第10条 本サイトの利用料に関する事項
  1. 本サイトは、会員登録、仕事登録については無料でご利用頂けます。以下の機能をご利用いただく場合には月額利用料をお支払い頂きます。なお、会員同士が取引する金額や以下の月額利用料については、別段の定めがない限り、すべて消費税が含まれるものとします。
  2. 会員は、仕事検索時において、仕事の詳細を閲覧して入札できるオプションや、電材や工具の取引情報を掲載して取引できるオプション等を利用する場合は、それぞれ別途本サイト上で定める金額(税込)を、弊社にお支払い頂きます。
  3. ご利用にかかる料金は、本規約の条件に従い、クレジットカードによりお支払い頂きます。なお、弊社から発注者又は入札者に支払い・返金・払い戻し等をする場合は、日本国内の銀行に対してのみ行えるものとし、振込手数料は発注者又は入札者が負担するものとします。

第4章 会員間取引・法律関係

第11条 会員間取引の原則
  1. 指値・オークションの方式の如何にかかわらず双方の会員は成立した契約に従って会員間取引を完了する義務があります。会員間取引で発生する各種作業・連絡・法的義務の履行・トラブル対処等については、会員同士で行うものとします。
  2. 弊社は、会員間取引に関する一切の事項について、一切責任を負わないものとします。
  3. 指値・オークションの方式の如何にかかわらず、本サービスを利用して発注者と入札者間に成立する契約をいかなる意味でも雇用契約又は類似の労働契約とはしないものとし、これがいかなる契約の形式による場合であっても、発注者は当該契約に基づく入札者による業務遂行の場所及び時間について指定又は管理することによって拘束したり、業務内容及び遂行方法について業務委託に必要な限度を超えて指揮命令したりしてはならず、これらに反する内容での発注者と入札者間の定めは無効とします。本項の規定は、発注者と入札者間のいかなる合意にも優先して適用されます。
第12条 取引における法令遵守
  1. 会員は、会員間取引において、法令を遵守する義務を負います。その中には、以下のものが含まれますが、これに限られるものではありません。
    1. 会員間取引が下請代金支払遅延等防止法の適用を受けるときは、親事業者たる発注者は、同法を遵守するものとします。また、同法の適用の有無にかかわらず、発注者は、独占禁止法及びこれに関連する公正取引委員会告示等に定める不公正な取引方法その他独占禁止法に違反する行為を行わないものとします。
    2. 会員間取引によって入札者に支払われる報酬につき発注者が源泉徴収をする義務があるとき、発注者は、源泉徴収税の納付、支払調書の交付等の義務を履行するものとします。
  2. 会員間取引が下請代金支払遅延等防止法の適用をうけるとき、下請事業者に該当する入札者は、同法第3条第1項に定める書面(以下「下請法三条書面」といいます。)を本サイト上からダウンロードすることにより、その他弊社又は発注者が定める方法により親事業者たるクライアントから電磁的方法で提供を受けることを承諾するものとします。なお、入札者が電磁的方法による提供を承諾しない場合、発注者は入札者と連絡のうえで適宜の方法で交付するものとします。
  3. 会員は、自らが反社会的勢力でないこと、反社会的勢力でなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗るなどして弊社又は他の会員若しくはユーザの名誉・信用 を毀損しもしくは業務の妨害を行い、又は不当要求行為をなさないこと、自己の主要な出資者又は役職員が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証するものとします。
  4. 弊社は、会員間取引における法令遵守につき、何らこれを保証するものではなく、何らの責任を負わないものとします。
第13条 取引における機密保持
  1. 会員は、会員間取引又はその成立過程において、取引の相手方たる会員から機密である旨示されて開示される機密情報、タスク方式の依頼に関する一切の情報、非公開オプション又は完全非公開オプションが設定された依頼に関連する一切の情報、会員間取引遂行中に知り得た機密情報、及び、取引の相手方たる会員が保持する個人情報を、すべて機密として保持し、会員間取引の目的以外には一切使用せず、第三者に一切開示、漏えいしないものとします。
  2. 本条第1項の規定に関わらず、以下のいずれかに該当することを会員が証明したものついては、機密情報から除かれるものとします。ただし、個人情報については第6号のみが適用されるものとします。
    1. 既に公知、公用の情報。
    2. 機密情報の開示後に、会員の責によらず公知、公用となった情報。
    3. 開示を受けた時点で、既に知得していた情報。
    4. 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに適法に入手した情報。
    5. 開示者が、第三者に開示することを文書により承諾した情報。
    6. 法令又は確定判決等により義務付けられた情報。
  3. 会員が、機密情報を利用するにあたっては、開示目的を達成するに最小限必要な従業員に限定して開示するものとします。この場合、会員は従業員が機密情報を漏洩もしくは開示目的以外に利用しないよう、監督その他の必要な措置を講ずる義務を負う。
  4. 会員は、機密情報を極秘にして扱い、全て合理的な安全管理体制及び漏洩防止手段を講じる義務を負うものとします。
  5. 会員は、会員間取引を開始する前に、必要に応じ、別途機密保持契約を締結し、相互の機密保持に努めるものとします。この別途機密保持契約の締結の有無にかかわらず、本サイト上、本条に同意することを表示した会員間では、会員間取引に関し、相互に本条に定める機密保持義務を負うものとします。
  6. 弊社は、会員間取引における機密保持につき、何らこれを保証するものではなく、何らの責任を負わないものとします。
第14条 会員間の連絡
  1. 会員が、会員間取引の相手方たる会員連絡先情報を知りたいと望む場合、本サイトにおいて設置された「メッセージ機能」その他弊社が定める連絡手段を利用し、当該相手方の会員に、その旨を申し出、当該相手方の会員自身から会員連絡先情報を得るものとします。
  2. 前項にかかわらず、弊社は、前項にかかる会員からの申出が、裁判所、検察庁、若しくは行政機関の命令に基づく場合、又は弁護士法23条の2等の法令に基づく申出に伴う場合に限り、会員間取引の相手方たる会員連絡先情報を当該申出にかかる会員に開示することができるものとします。
  3. 前二項に基づき当該相手方会員の会員連絡先情報の開示を受けた会員は、開示を受けた会員連絡先情報を、会員間取引に伴う義務の履行のためにのみ使用し、本サイトを介さずに行う直接取引やそれを勧誘する行為又は他の目的には一切使用せず、いかなる第三者にも開示しないものとします。

第5章 ユーザの責任

第15条 利用環境の整備

ユーザは、本サイトを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本サイトが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由して本サイトに接続するものとします。

第16条 自己責任の原則

ユーザは、ユーザによる本サイトの利用とその本サイトを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負います。ユーザは、本サイトの利用により本サイト又は他者に対して損害を与えた場合(ユーザが、本規約等における義務を履行しないことにより他者又は本サイトが損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。

第17条 会員IDとパスワードの管理
  1. 会員は、登録した会員IDとパスワード等を自己の管理の下で管理するものとします。会員は、会員資格・会員ID・パスワードを第三者に利用・譲渡・売買・貸与、その他形態を問わず処分することはできません。
  2. 会員ID及びパスワードを利用して行われたあらゆる行為は、第三者が会員本人の同意なく行った場合や不正に使用した場合であっても、会員IDを保有している会員自身による行為とみなし、その責任を負うことに同意するものとします。また、その行為によって生じた一切の損害について、弊社は会員の故意や過失の有無を問わず一切の責任を負いません。
  3. 会員ID及びパスワードの情報が第三者に漏洩した場合、又はその虞がある場合、速やかに弊社までご連絡ください。ただし、弊社は、当該会員IDとパスワードによるサービス利用の停止又は終了を行うことはできますが、その情報漏洩によって生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。
  4. 会員は、会員ID等の盗用、紛失、第三者による不正利用に起因する、一時的な本サイトの使用停止等についての調査、生じた損害、得べかりし利益等の一切を弊社に請求できないこととします。
第18条 本サイトの取引に関する禁止事項
  1. 弊社は、全てのユーザが法令に則って安全且つ快適に仕事の取引を行って頂くために、ユーザに対し、以下に関連する行為を禁止します。ユーザが以下に該当する行為を行った場合、弊社は、その故意・過失であるかにかかわらず違反行為とみなすことができるものとします。
    1. 他のユーザ、弊社又は他者の商標権、著作権などの知的財産権、プライバシー権、肖像権、その他の権利を侵害する行為、その他他人に経済的損害を与える行為。
    2. 本規約等若しくは法令に違反する行為、詐欺等の犯罪に結びつく行為、犯罪を扇動し、教唆する行為。
    3. 公序良俗に反する行為。
    4. 性行為や性的サービスを想起させる表現、わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像、文書等を送信若しくは表示する行為、 又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
    5. 医療・弁護・法的文書作成・旅行代理など許認可・登録・届出等が必要となる行為。
    6. 他のユーザ、弊社又は他人に対して、プライバシーを侵害したり、名誉若しくは信用その他他人に精神的損害を与えたりする行為、ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為、大量又は長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行う行為、メッセージ機能により大量のメッセージを送信する行為、義務や理由のないことを強要する行為。
    7. 人種差別、部落差別その他の差別を意識させる行為。
    8. 出会い系サービスに関連する行為。
    9. 脱法ドラッグ(いわゆる合法ドラッグ)に関する行為。
    10. 自身の詳細な個人情報又は他のユーザ、弊社若しくは他者の個人情報(電話番号や住所等)を発信及び公開する行為、又は依頼内容において、提案時にユーザ自身の詳細な個人情報の記載を要求する行為。
    11. 本サイト外で本サイト及び本サイト付随機能を商業目的で利用する行為、無限連鎖講及びマルチ商法、又はそれに類するもの、その恐れのあるもの、あるいは弊社が無限連鎖講及びマルチ商法、又はそれに類するもの、その恐れのあるものと判断する内容を掲載する行為。
    12. 本サイト若しくは本サイトの一部(コンテンツ・情報・機能・システム・プログラム等)を使用・転用・転売・複製・送信・翻訳・翻案などして、いかなる手法を問わず商業・営業目的の活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用をすること(ただし、パートナープログラムに基づくパートナーの利用を除きます。)、その他本サイトの2次利用や複製行為
    13. 本サイトのセキュリティホールやバグの利用・不正アクセスや人為的な高負荷アクセスを発生させる行為、本サイトによりアクセス可能な本サイト又は他者の情報を改ざん、消去する行為、他者の設備又は本サイト用設備(本サイトがサービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為、本サイトを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングする行為。
    14. 本サイトにコンピュータウィルス等の不正プログラムを送信する行為、又は他者が受信可能な状態におく行為。
    15. 本サイトを広告や宣伝・営業手段として利用する行為。
    16. 本サイトを翻訳・転載・引用・複写・コピーなどをして利用する行為。
    17. 自身の依頼を自身、自身の親族、自身の役員若しくは従業員、自身の知人、自身の友人、又は自身の直接的・間接的な影響下にある関係者を当選にする行為、又は、他者になりすまして本サイトを利用する行為。
    18. 仕事依頼において、依頼内容と明らかに異なる追加注文行為。
    19. 仕事依頼において、依頼内容と明らかに異なる作業や重複した作業を行う行為。
    20. 仕事依頼において、複数の明らかに内容が異なる依頼内容を含む行為。
    21. 仕事依頼において、依頼内容と明らかに異なる提案を行う行為。
    22. 仕事依頼において、合理的な理由が無い作業拒否、又は作業内容の品質による作業拒否、又は作業承諾確定後に作業拒否をする行為。
    23. 仕事依頼において、故意若しくは重過失により作業の所要速度を遅らせる行為(客観的・合理的に見て故意又は重過失と見るべき場合を含む)、又は、故意若しくは重過失を問わず、プロジェクトの作業時間として報告する時間に当該作業を行わず若しくは関係のない作業を行う行為。
    24. 報酬を明確に設定できない依頼(無報酬・完全歩合報酬等)を行う行為、又は成果報酬を得ることを目的とする依頼(アフィリエイト、メルマガ登録等)を行う行為。
    25. タイムカードを動作させず若しくは誤動作させ、又はその不作動若しくは誤動作(自己が発生させたか否かを問わない)を利用する行為。
    26. 弊社からの、又は会員間取引を行っている他の会員からの連絡に対する不当な応答の遅延や無視を行う行為。
    27. ステルスマーケティング等に該当する行為、又は、ステルスマーケティング等に利用する行為。
    28. その他、弊社が不適当と判断した行為。
  2. ユーザが前項各号に違反し、弊社、他のユーザ又は他者に対して損害を与えた場合、故意過失を問わず、会員は自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
  3. 本条第1項各号の内容は、本規約改定により適宜追加修正される場合があるものとし、ユーザは、本サイトの利用にあたり、常に最新の内容を確認する義務を負うものとします。
第19条 監視業務
  1. 弊社は、会員が本規約等に従った本サービスの利用をしているか、また、本規約等に反する行為や不正がないかを監視する業務を独自の裁量で行う権利を有するものとします。
  2. 本サービスで提供する「メッセージ機能」は、メッセージの送信者と受信者及び弊社の三者のみが閲覧出来るようになっています。弊社は前項の監視業務を含め本サービスの提供上必要な範囲に限り、かつ必要に応じて、その内容を閲覧し、会員の本規約等の違反行為又は不正行為に対して弊社が適切と考える措置を行うことができるほか、本規約に照らして一部または全てを削除することがあります。
第20条 第三者の知的財産権の尊重
  1. ユーザは、他の会員等及び第三者の知的財産権を尊重する義務を負います。
  2. ユーザが前項の義務を怠ったことにより、権利者又は権利者から許諾を受けた者との間で紛争やトラブルが生じた場合は、ユーザの責任と費用で解決するものとし、弊社には一切迷惑をかけないものとします。万一、弊社が損害を被った場合は、ユーザは弊社に当該損害を賠償する責任を負います。

第6章 運営・免責

第21条 本サイトの一時的な中断
  1. 弊社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、ユーザに事前に通知することなく、一時的に本サイトを中断することがあります。その場合に本サイト内の利用・有効期限は延長される場合があります。
    1. 本サイト用設備等の保守を定期的に又は緊急に行う場合。
    2. 火災、停電等により本サイトの提供ができなくなった場合。
    3. 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サイトの提供ができなくなった場合。
    4. 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サイトの提供ができなくなった場合。
    5. 弊社の使用する設備やシステム等の障害、保守及びメンテナンス等の事由による場合。
    6. その他、運用上又は技術上弊社が本サイトの一時的な中断が必要と判断した場合。
  2. 弊社は、前項各号のいずれか、又はその他の事由により本サイトの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因するユーザ又は他者が被った損害について、この本規約で特に定める場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第22条 著作権侵害の場合の取扱
  1. 弊社は、第三者の知的財産権を尊重しております。
  2. 万一、本サイト内及び本サイトを利用した会員の成果物において、ご自身の著作物の著作権が侵害されている場合には、(1)著作権が適用される国(2)問題のある本サイト内のURL(3)どのような方法で著作権が侵害されているかの説明(4)ご自身が著作権を保持しており、その権利が侵害されていると思われる著作権の種類(5)ご自身の電子メール(6)ご自身の氏名・住所・電話番号を弊社まで電子メール若しくは郵送でお送り下さい。
  3. 前項に基づき書面をお送り頂いたとしても、それにより、弊社が何らかの行為を行うことを保証するものではございません。また、郵送頂いた書面は、いかなる場合でも、お返しすることができません。申出が、裁判所、検察庁、若しくは行政機関の命令に基づく場合には、命令に応じた対処をするものとします。
  4. 本条第2項に定める侵害に関する紛争は当事者間で解決するものとし、当該トラブルにより弊社が損害を被った場合は、当事者は連帯して当該損害を賠償するものとします。
  5. 著作権以外の権利の侵害については、本条に準じて取り扱うものとします。
第23条 本サイトの知的財産権
  1. 本サイトに含まれる工業所有権、ノウハウ、プログラム、著作権その他の知的財産権及びそれらに関連する全ての権利は弊社又はそれらの所有者に帰属するものとし、ユーザは、あらかじめ弊社より書面による承諾を得た場合を除いて、本サイトの模倣、本サイトに含まれるノウハウの使用、画像等の著作物、ロゴ、文章等の著作物を複製、翻案、公衆送信その他権利の侵害、その他前記各権利を侵害する行為などはできないものとします。
  2. 会員は弊社に対して、会員が本サイトを利用するために登録したサービス情報(公開の提案や公開の仕事依頼内容ならびにプロフィール情報に公開したものやユーザ間での公開された相談および回答の内容その他電子掲示板に掲載されたものなど派生するものを含む)を使用、公開、表示、再生、修正、翻訳等の翻案、公衆送信、配布する権利を、無償で、永続的に許諾するものとします。ただし、非公開の提案や非公開の仕事やプロジェクト・個人情報に該当するものなど、非公開が前提である情報については、会員の承諾なく公開しません。
第24条 非保証・免責
  1. ユーザは、本サイトで作成したデータなどについて、自己の責任において保存するものとします。弊社サーバ側では、これらのデータの保存内容について保証しないものとします。また、ユーザは弊社に対し、本サイトで保存するデータの消失やサーバの稼動停止によりクレーム、紛争、損害賠償の請求などが起こった場合の損害、責任について一切を免責するものとします。ただし、弊社は、同データ等が消失(本人による削除は除きます。)し、又は他者により改ざんされた場合は、技術的に可能かつ合理的な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力を以って、消失又は改ざんに伴う会員又は他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。またこの復旧への努力の程度は、弊社がその裁量で判断決定することができるものとします。
  2. 会員が利用した機器・回線・ソフトウェア等により生じた責任及び損害、並びに、会員が本サイトを利用する上での過誤による責任及び損害は、会員が負うものとし、弊社は会員の故意や過失の有無を問わず、一切責任を負いません。
  3. 弊社は、本サイトに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等が含まれていないことについても、一切保証しないものとします。弊社は、本サイトに関連するコンテンツの中に、コンピュータウィルス等が含まれていたことにより生じた一切の損害について、直接損害か間接損害か、予見できたか否かを問わず、ユーザ及び第三者に対して一切責任を負いません。
  4. 弊社は、サービス提供の状態、アクセスの可能性、使用の状態については一切保証しておりません。
  5. 弊社は、本サイトがユーザの皆様に役立つよう最大限の努力を行いますが、ユーザに対する弊社の責任は、ユーザが支障なく本サイトを利用できるよう、合理的な努力をもって本サイトを運営することに限られるものとし、本サイトの内容において、欠陥、一時停止、一部削除、変更、終了及びそれらが原因で発生したユーザ又は他者の損害、本サイトの利用により又は利用できなかったことにより発生したユーザの損害、並びに本サイトに起因するユーザ又は他者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
  6. 弊社は、本サイトに関連してユーザ間、会員間又は会員若しくはユーザと第三者間で発生した一切のトラブルについて、一切の責任を負わず、関知しません。万一トラブルが生じた場合は、訴訟内外を問わず当事者間で解決するものとし、当該トラブルにより弊社が損害を被った場合は、当事者は連帯して弊社に対し、弊社に生じた弁護士費用を含むすべての費用及び当該損害を賠償するものとします。
  7. 前各項にかかわらず、何らかの理由で弊社がユーザに対し損害賠償の責を負う場合においても、弊社の責任は、当該ユーザに関し弊社が受領した手数料その他の金額の総額を上限とします。
第25条 本サイトの提供の変更・中止
  1. 弊社は1か月以上の通知期間をもって本サイト上での告知の上、本サイト及び本サービスの一部を変更若しくは終了することができるものとします。
  2. 弊社は、前項の通知を行った後に本サイト又は本サービスを終了した場合に、ユーザに対して、本サイト又は本サービスの終了に伴う損害、損失、その他の費用の賠償又は補償を免れるものとし、直接損害か間接損害か、予見できたか否かを問わずに一切責任を負いません。
第26条 本規約等の違反への対処
  1. 弊社は、ユーザが本規約等に違反した場合若しくはそのおそれのある場合、ユーザによる本サイトの利用に関し他者から本サイトにクレーム・請求等がなされ、かつ弊社が必要と認めた場合、又はその他の理由で不適当と弊社が判断した場合は、当該ユーザに対し、次のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を講ずることができます。
    1. 本規約等に違反する行為又はそのおそれのある行為を止めること、及び同様の行為を繰り返さないことを要求し、これらを裁判上の差止請求として実現すること。
    2. 他者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続きを含みます。)を行うことを要求します。
    3. ユーザが発信又は表示する情報を削除することを要求します。
    4. ユーザが発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
  2. 前項の規定は第16条その他本規約等に定めるユーザの自己責任の原則を否定するものではありません。
  3. ユーザは、第1項の規定が弊社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、ユーザは、弊社が第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、弊社を免責するものとします。
  4. ユーザは、第1項の第4号の措置が、弊社の裁量により事前の通知なく行われることを承諾します。
第27条 違約金及び損害賠償等
  1. ユーザが本規約等に掲げる禁止事項に違反し、または、不正もしくは違法な行為を行ったことにより弊社または第三者に損害が生じた場合、ユーザはその一切の損害(弁護士費用、弊社が第三者に行ったお詫びもしくは謝罪広告の費用を含む)を弊社に賠償する責任を負います。

第7章 個人情報の保護

第28条 個人情報の収集目的

弊社は、個人情報およびそれに類する情報を「プライバシーポリシー(別ページ)」に基づき、適切に取り扱うものとします。

第8章 その他

第29条 通知または連絡

ユーザへの通知または連絡が必要な場合には、メールまたは郵便を用いて行います。ユーザが、弊社に対し連絡が必要であると判断した場合には、メールまたは郵便を用いて連絡を行うものとします。弊社では、弊社が特に必要と認めた場合を除き電話、来訪によるご連絡は受け付けしておりません。

第30条 規定外条項

本規約に定めのない事項は、ユーザと弊社の間で誠意をもって協議し決定するものとする。

第31条 専属的合意管轄裁判所

ユーザと弊社の間で訴訟の必要が生じた場合、京都地方裁判所をユーザと弊社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第32条 準拠法

本規約等に関する準拠法は、日本法とします。